Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Dakwerken Kemco, hierna te noemen ‘Kempeneers Frederik’.
1.2 Door het geven van een opdracht aan de aannemer gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Offertes en Prijzen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na datum van verzending, tenzij anders aangegeven.
2.2 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2.3 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever kunnen leiden tot wijziging van de prijs en/of de uitvoeringstermijn.
2.4 Indien de opdrachtgever na ondertekening van de offerte, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk afziet van de uitvoering van de overeenkomst, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totale offertebedrag, onverminderd het recht van de aannemer om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade dit bedrag overstijgt. Deze vergoeding dient ter compensatie van onder meer administratieve kosten, gereserveerde planning, voorbereiding, materiaalbestellingen en gederfde inkomsten.

Artikel 3: Uitvoering van de werkzaamheden

3.1 De aannemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid uitvoeren.
3.2 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werkplek veilig en toegankelijk is voor de aannemer.

Artikel 4: Leveringstermijnen

4.1 De door de aannemer opgegeven termijnen zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van de termijn geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening.
5.2 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
5.3 Vanaf de vervaldag is een nalatigheidsinterest verschuldigd conform Belgische wetgeving, alsook een forfaitaire schadevergoeding van minimum €75, vermeerderd met alle invorderingskosten.
5.4 De aannemer mag bij wanbetaling de werkzaamheden opschorten zonder schadevergoeding.
5.5 Alle bijkomende kosten door vertraging zijn volledig ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade veroorzaakt door zware fout of opzet.
6.2 De aannemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving of vertraging.
6.3 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.
6.4 Indien geen verzekeringstussenkomst: maximaal het factuurbedrag.

Artikel 7: Klachten

7.1 Klachten moeten binnen 7 kalenderdagen schriftelijk worden gemeld.
7.2 Na deze termijn worden de werken als definitief aanvaard.
7.3 Klachten schorten betaling niet op.
7.4 Enkel herstelling/heruitvoering is mogelijk.

Artikel 8: Toepasselijk recht

8.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
8.2 Geschillen behoren tot de bevoegde rechtbank van het arrondissement van de aannemer.

Artikel 9: Overmacht

9.1 In geval van overmacht mag de aannemer de overeenkomst opschorten of beëindigen zonder schadevergoeding.
9.2 Overmacht omvat onder meer weersomstandigheden, ziekte, materiaaltekorten, stakingen en overheidsmaatregelen.